2024正规居间合同范本（精选22篇）
2024正规居间合同范本（精选22篇）
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的2024正规居间合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
正规居间合同 1
甲方（委托人）：
乙方（居间人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就______工程项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百 万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的.各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的10 %向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为为工程施工合同金额的 %。
小写： 元，大写： 元（人民币） 。
2、居间成功后，在甲方收到建设单位预付款的当 日按比例，应向乙方支付 元整；在甲方在收到建设单位备料款的当 日，应向乙方支付 元；剩余施工合同金额从正常施工的第三个 月开始，根据甲方每 月取得的验工计价款，按_______ %的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五 日内全部结清。
3、 甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至______ 年___ 月___ 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地： 合同签订日：
甲方：（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
正规居间合同 2
甲方（委托人）：
乙方（居间人）：
本着优势互补、互惠互利的合作宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经三方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
乙方接受丙方委托，负责就江华县水口移民工程一事（以下称该工程项目），引荐丙方参加该项目的公开招投标，向丙方提供关于该工程项目的重要信息。若最终促成丙方中标并与该项目的建设单位签订该工程项目的专业承包建筑工程合同，则视为乙方完成了委托事项。
二、甲方义务
2.1 甲方负责提供施工图、场地、付款、邀标程序和编制相关资料；负责标书的编制。
2.2 甲方负责筹备所有资金、工程监管等各项要求。
2.3 如果居间成功，则由丙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
2.4 如果居间成功，则丙方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
三、乙方的义务
3.1 乙方向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
3.2 乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
3.3 丙方中标后，在丙方工程施工过程中，乙方应该协调好甲方施工中非因丙方过错而发生的与建设单位之间经济纠纷，促进工程顺利进行。
3.4 该工程项目结算审计后，乙方应该配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的义务
4.1 乙方对甲方的债权提供连带责任和义务追讨。
4.2 丙方未按时足额支付全部或部分居间报酬及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费、评估费、拍卖费、公告费用等）时，丙方应无条件地向乙方立即支付债务人甲方的全部到期应付款项。丙方与甲方、建设方的合同必须复印一份给乙方。
五、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
5.1 本项目首期居间报酬为：丙方中标后十 日内一次性付给乙方居间报酬，按工程量提取1.5，第二次甲方拨款再付0.5 %。
5.2 剩余居间报酬为：发包方与丙方签订建筑工程承包合同后，待工程结算未有增加工程再按比例提取。工程量以审计结果的工程量为准，剩余居间报酬为工程结算造价总金额的百分之一（1 %）；丙方应随着项目建设单位拨付工程款的进度向乙方支付居间报酬（除首期居间报酬外）。丙方应该无条件从建设单位每次拨付工程款金额中抽付百分之一（1 %）作为居间费付给乙方，并在建设单位拨款到施工单位后五 日内必须转付到乙方账上。
5.3 丙方应将居间费支付至乙方以下指定账户：
乙方账户名：
开户行：
帐号：
六、违约责任
6.1 依据5.1条，如丙方逾期支付首期居间报酬，则丙方应按逾期天数每天向乙方支付人民币壹 万元（￥10000）的`违约金。
6.2 若乙方未按前述约定做好各项工作落实，应承担丙方及施工方造成的全部损失。
七、合同终止
乙丙双方协议解除合同或本合同履行完毕时，本合同终止。
八、丙方保证责任
8.1 丙方的保证为连带责任保证
8.2 保证的范围为本合同项下的居间费、利息、损害赔偿金、违约金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费用）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他与实现债权有关的费用。
8.3 保证期间为本合同约定的债务履行期限届满之 日起两 年。
九、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意向合同签订地人民法院起诉。
十、其他事项
10.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
10.2 本合同一式四份，三方各持一份，自甲、乙及丙方（保证人一）共同签字或盖章后生效。
甲方（签章）：
法定代表人或委托代理人：
乙方（签字）：
丙方（保证人一签字）：
合同签订地：
合同签订 日期：
正规居间合同 3
甲方（委托人）：
法定代表人：
身份证号码：
联系地址：
手机：
乙方（居间人）：
身份证号码：
联系地址：
手机：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。
二、乙方义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调）。
2.4 在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：
3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的；
3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的；
3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的；
3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：
4.1本项目居间服务费为工程总造价的8 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量_______ 万元的8 %计_______ 万元（税后），作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过±2 %），最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补（但出现第3.3条之情形的，不予调整）。
4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬（税后，不需居间人开具任何发票）。
其中：
①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作 日内无条件支付给乙方；
②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；
③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的`分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。
5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。
5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条；追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金（2‰∕ 日）；按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。
5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。
6.2保密期为五 年。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。
7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之 日起生效。
9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。
十、附件
10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。
10.2乙方身份证复印件。
10.3授权委托书（如需）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：居间人或委托代理人（签字）：
合同签订地：
合同签订 日期：
正规居间合同 4
编号：
甲方：
乙方：
双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约_______ 万元人民币的借款（具体借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发及 ，乙方接受委托。
二、 甲方职责：
1、 提供借贷所需的真实性资料。
2、 积极配合办理相关手续。
3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责：
1、 充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为贷款成功。
2、 全面协调甲方与金融机构的关系。
3、 维护甲方权益。
四、 甲方需承担的.费用：
1、 银行贷款利息（详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定）；
2、 保证金及担保费（详见甲方与银行、担保公司间签订的相关合同、协议约定）；
3、 项目前期启动及专家费用：
4、 居间服务费：甲方须在银行贷款成功到达甲方帐户的次 日前一次性将贷款总额 的居间服务费支付到乙方。
五、 违约责任：
1、 甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币_______ 万元给守约方作为违约金。
2、 银行贷款到达甲方银行账号次 日前，甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。
3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。
六、 其它：
1、 本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；
2、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；
4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；
5、本合同争议提交深圳仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费和律师费由败诉方承担。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
日期： 日期：
正规居间合同 5
合同编号：________________
委托人：__________________
签订地点：_______________
居间人：__________________
签订时间：_________ 年_________ 月_________ 日
第一条委托事项及具体要求：_________________________________________________________________
第二条居间期限：从_________ 年_________ 月_________ 日至_________ 年_________ 月_________ 日。
第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者（大写）___元。委托人应在合同成立后的___ 日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）___ 元。
第五条本合同解除的条件
1、当事人就解除合同协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的`行为表明不履行主要义务；
4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任：______________________________________
第七条居间人的违约责任：_______________________________________________
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
（一）提交____________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民起诉。
第九条其他约定事项：_____________________________
第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人（章）：_________居间人（章）：_________
鉴（公）证意见：___________________________
居民身份证号码：___________________________
居民身份证号码：___________________________
经办人：_________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
电话：__________________电话：__________________
开户银行：__________________开户银行：__________________
鉴（公）证机关（章）账号：__________________
正规居间合同 6
委托人: (以下简称甲方)
居间人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商一致，就乙方为甲方业务拓展而提供居间服务事宜，达成以下协议：
一、 居间合同的含义：根据《合同法》第424条“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同”。
二、 甲方同意乙方就甲方生产的led广告屏，为___________房地产开发有限公司新世界花园 单一项目居间人。
三、 价格：乙方在提供居间服务时向客户的报价不得低于下表确定的结算价。
四、 居间报酬：
1、 乙方享有居间报酬的前提是甲方与客户间已签订正式的购销合同。
2、 甲方与客户间的购销合同确定的销售价格超出甲方提供的结算价部分作为乙方的居间报酬，超出结算价部分由乙方向甲方提供增值税发票，甲方必须据实支付给乙方。
3、 乙方按本条第2项确定的方式所获取的居间报酬不足该笔购销合同总价款10 %或该笔购销合同是按结算价签订的，由甲方应按合同总价款的10 %支付乙方居间报酬。
五、 居间报酬支付方式：
甲方根据购销合同收到客户支付的货款后，应在三 日内将应支付给乙方的居间报酬支付给乙方。如客户分批支付货款(含预付款)的，则甲方应按相应的比例支付乙方居间报酬，具体计算方式为：每次应付居间报酬=(每次收到的`货物价款×应付居间报酬总额)÷合同总价款。
六、 甲方义务：
1、 协助乙方进行公关及拓展业务，并提供必要的技术支持;
2、 在达成与客户的购销合同后，按付款条件及时支付乙方居间报酬。
七、 乙方义务：
1、 乙方负责该单一项目信息跟踪;
2、 乙方负责客户的公关，但不管最终甲方与客户达成购销合同与否，乙方自行负责全部公关费用及开支;
3、 及时向甲方反馈项目信息及业务开展情况;
4、 乙方只负责提供居间服务并全力公关，购销合同由甲方与客户直接签订;
5、 乙方应保守甲方价格、技术等方面的商业秘密;
八、 若乙方按照等于或高于甲方提供的上述结算价与客户达成购销意向后，甲方拒绝与客户签订购销合同的，视为乙方履行了居间义务，甲方应当按照投标总额于七个工作 日内一次性足额支付居间报酬。
九、 若甲方收取客户货款后，未按照本合同第四条、第五条的约定及时足额向乙方支付居间报酬的，甲方除承担继续履行给付义务的责任外，另须按照应付居间报酬总额的两倍向乙方支付违约金。
十、 甲方与客户达成购销合同后的一切售后服务、合同义务和相关合同风险均由甲方自行承担，乙方概不承担任何连带责任。
十一、 本合同有效期自签订之 日起五 年内有效。在合同有效期内，不论甲方与客户通过任何方式签订的合同均视为乙方提供了居间服务，甲方均应按本合同的约定支付乙方居间报酬。在合同履行过程中，经双方协商一致，可解除本合同。
十二、争议解决。双方在履行合同过程中发生纠纷，应本着友好的态度协商解决，协商不成应向乙方住所地人民法院提起诉讼。
十三、本合同自甲方双方签字、盖章之 日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十四、本合同传真件具有法律效力。
甲方：
传真：
法定代表人：
委托代表人：
签约时间： ______ 年___ 月___ 日
传真：
法定代表人：
委托代表人：
签约时间：
正规居间合同 7
甲方（委托方/卖方）：
乙方（居间方）：
甲、乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本委托柴油交易居间合同：
一、委托事项及具体要求：
1、根据《中华人民共和国合同法》规定，乙方（居间方）受甲方（委托方/卖方）委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与卖方 （以下简称丙方）达成柴油购销合同的成立；
2、甲方与丙方订立柴油购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用；
3、甲方无论有没有在当次洽谈中订立合同，但只要在签订居间协议后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用；
4、乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在时，甲、乙双方的居间协议也随之长久生效，甲方需要按照甲、丙双方的购销合同（主合同）执行情况向乙方继续支付居间费用，直至甲、丙双方的购销关系终止；
5、本合同中提及的柴油购销合同是指甲方与丙方签订的柴油买卖合同，该合同的名称不限于“柴油购销合同”字样；
6、甲方与丙方交易的具体价格、交货方式、支付方式等由乙方协助甲方与丙方双方协商约定；
7、乙方不对甲方与丙方的交易提供任何信用担保，甲方应严格执行与丙方所签订的合同；
二、合同期限
1、本合同有效期自20________ 年___ 月___ 日起至20________ 年___ 月___ 日止，有效期一 年；
2、合约期满前一个 月甲方与乙方均无终止此合同意向时，本合同自动生效一 年，有效期持续保持一 年，其后亦同；
3、若甲乙中一方有特殊原因，欲提前终止本合同时，应提前一个 月，以书面形式通知对方，并在得到对方书面同意后，可以终止本合同；
三、居间报酬的计算方法与支付时间和方式
1、首次居间费用的计算及支付：甲方根据其与丙方在本居间期限内成立的购销合同税后实际应支付给乙方居间费用（税后）RMB_______ 元/吨，总额为（税后）RMB _______ 万元，支付计算数量以甲丙双方签订的购销合同为准；
2、支付时间：甲方在每批柴油检验合格且提油后的四十八小时内向乙方支付居间报酬（银行法定休息 日除外），逾期二十四小时支付乙方滞纳金，滞纳金系数为：总佣金的5‰/天（但总金额不超过RMB_______ 万元 ）；
3、支付方式：一次性、现金支付（也可用转账）
4、如乙方未能促成甲丙双方购销合同的成立，则甲方无需支付任何居间费用；
5、如丙方未能履约向甲方提供柴油，则甲方无需支付条款中相应的居间费用；
四、保密内容
甲方对于支付乙方居间报酬的相关事宜以及居间报酬的具体数额、支付方式等要给予完全的保密，不得向第三人泄露；
五、责任条款：
1、甲方作为居间费用支付人保证根据本协议相关条款支付居间费用，并确认以不可撤销的承诺在本合同的约定下支付此居间费用；
2、支付居间费用的所有责任由甲方承担，居间费用的支付方式将以双方同意的方式执行。本居间费用保护责任将从合同开始或执行之 日起，在合同期及其更新期内保持有效性。
3、甲方与丙方后续签订的交易合同应该给付乙方的居间费用，由甲乙双方再行商定，但不得低于首次RMB_______ 元/吨（税后）。
六、违约责任：
1、如甲方有延期支付或拒绝支付的'行为出现，由甲方承担违约责任，并向乙方另行支付本居间合同之居间费用总额5‰/天标准的违约责任金（但总金额不超过RMB_______ 万元）。同时乙方有权申请诉讼财产保全、通知丙方停止向甲方继续供货，对由此造成的损失，乙方不承担任何法律责任。本合同以主合同（甲丙双方签订的购销合同）为前提，主合同因为不可抗拒的原因不成立，甲方不承担任何居间费用。因丙方主体原因造成主合同无效，甲方亦不承担任何居间费用。
2、如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后10 日内将违约金支付给守约方。本协议所有签署的版本，包括传真、电子邮件或数字传输，均视为有效合法约束文件。
3、甲方履行本合同过程中（包括签订本合同前）所获得的由乙方提供的任何经营或技术信息均属乙方商业机密，一旦甲方泄露，应向乙方赔偿违约金RMB_______ 万元，另乙方保留进一步索赔的权利；
七、解决争议的方式
本合同未尽事宜，双方协商解决，意见不一致后用书面形式完善，其结果为本合同的补充文件，经双方代表签字盖章后生效。如不能达成一致意见，或因履行本协议发生的任何纠纷由本协议签订地法院管辖。
八、合约生效
本合同系双方依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规依法签订，真实、合法、有效，对双方均具有约束力。本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效用。经甲乙双方签字盖章后，并附甲方与丙方签定的合同复印件后方生效。
甲方： 乙方： 地址： 电话： 代表人： 居民身份证号码： 开户银行： 账号： 盖章：
日期： 地址： 电话： 代表人： 居民身份证号码：开户银行： 账号： 盖章： 日期：
正规居间合同 8
合同编号：
甲方：乙方： ________________
身份证：__________________ 身份证：______________________________________________ __________________ 职位：____________________________________ 通讯地址：________________________________________ 邮政编码：________________________________________ 联系人：______________________联系人：
电话：________________________电话：________________________
传真：________________________传真：________________________
E-mail：______________________ E-mail：______________________
鉴于甲方自有合法的工程承接资质，甲方委托乙方为该公司寻找工程项目；乙方亦获知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。 双方愿意签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。 鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
第一条 委托事项
1、甲方计划承接乙方接洽的___________________________________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同签订之 日起至_________ 年____ 月____ 日止。
第二条 居间人的权利和义务
1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍该公司的相关情况，但甲方书面确认为是商业秘密的除外。
2、乙方应认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。
4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。
5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。
第三条 居间报酬与费用
1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五（5 %），即合人民币_____________________________________ 元整（￥：__________）作为乙方酬金，（该项目所产生的营业税由方承担，若该居间费所产生的所得税由甲方承担）；该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的支付方式为：现金或个人账户划账；
2、付款时间：甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后，支付合同总价的百分之三（3 %），即合人民币_____________________________________ 元整（￥：__________）作为居间首期款，其余2 %（合同总价）的居间费，根据发包方工程进度按比例分两次支付，所收款以收据为凭。
3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用）乙方自行承担。
第四条 合同的解除
1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除；
2、本合同约定目的已经实现，乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除；
3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的；
4、委托期限届满之前，因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的；
5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
6、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。
7、______________________________________________________。
第五条 违约责任
甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10 %的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
第六条 声明及保证
甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同；
2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效；
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；
5、甲方保证自有资质的真实性及合法性。
乙方：
1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效；
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；
3、本合同的签署人是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第七条 保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的.活动。
第八条 通知
1、根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、一方变更通讯方式或通讯地址，应自变更之 日起三 日内，以书面或短信形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。
第九条 争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决
①、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；
②、依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除本合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订 日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十一条 合同的解释、补充与附件
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十二条 合同效力
本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之 日起生效。 本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：______________乙方签字（指印）：______________
法定代表人：_______________ _______________
委托代理人：_______________ _______________
_________ 年______ 月______ 日_________ 年______ 月______ 日
正规居间合同 9
甲方：
乙方：
根据《合同法》等有关法律规定，经甲、乙双方自愿平等协商，达成如下事项：
一、甲方委托乙方负责联系 采剥工程事务，乙方应向甲方提供事实可靠的居间服务，不得故意隐瞒、伪造与订立合同有关的重要事实。
二、乙方向甲方提供发包方工程概况，甲方须重新对该项目认真进行核查、经确认无误，并与承包方订立合同后，乙方居间服务即告完成。
三、乙方促成承包方与甲方订立合同后，甲方须按与发包订立合同的每吨 元单价中支付给乙方 元（税后）作为乙方的居间费及服务费用。
四、居间费支付方式：
1、甲方应按每 月与发包方实际结算的`吨数乘以总额按 月支付给乙方，不得无故拖欠。如不按时兑现，可以从承包方直接扣除。
2、甲方施工队进场 万元作为乙方前期的工作费用和报酬，此款在今后乙方的居间费用中分期扣回给甲方。
五、本合同为附属合同，与主合同具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让主合同的全部或部分权利和义务给第三者。
六、甲方保证按第三、四条款支付乙方居间费，如未按约履行，乙方可诉请任何一方人民法院依法处理。
七、乙方共同指派一名代表同之权利，并负责与甲方今后的结算和协调其他事宜。
八、本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方同意签字捺手印后生效，受法律保护。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话 ：
年 月 日
正规居间合同 10
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
一、委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每 日按未支付居间费用的.1 %向乙方承担违约金。
四、居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
正规居间合同 11
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《民法典》及有关法律、法规，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本合同。
一、合同期限
本合同有效期________ 年，自________ 年____ 月____ 日起至________ 年____ 月____ 日止。
二、乙方为甲方提供的服务内容
乙方为甲方招收学生，每成功招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。
三、乙方服务时间工作时间和休息休假
乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。
四、居间服务费标准
乙方按时足额完成甲方交办的当 月招生指标的前提下，居间服务费 元人。
五、社会保险和福利
甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。
六、违反合同的责任
任何一方违约，且给对方造成经济损失的`，应根据后果的轻重和责任的大小，承担责任。如果双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民诉讼解决。
七、其他
1、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：乙方(签章)：
________ 年________ 月________ 日________ 年________ 月________ 日
正规居间合同 12
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
一、甲方将坐落在给乙方居住使用。并预付 作为押金，租期 年，从 年 月 日算起，租金一次性付清。
二、租期内该房屋的煤气、水、电、物业由乙方支付。
三、水表 字、电表 字、煤气表 字，以后发生的费用及卫生费、治安费由乙方支付。
四、承租方不得擅自将该房屋转租、转借、改变结构或从事非法活动，损害公共利益，否则甲方有权收回房屋，并有权向乙方索赔损失。
五、租期内甲方不得无故提前收回房屋，否则退回 %租金。如乙方无故提前交回房屋，甲方只退还乙方剩余租金 %。遇特殊情况甲、乙双方可公共协商解决。
六、甲、乙双方在租期满前一个 月协商接触或续租合同事宜。
七、违约责任：给付定金的乙方违约，无权要求返还定金。接收定金的一方违约，应当双倍返还定金。
八、所租赁的`房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，按有关法律执行。
九、由于煤气、电器、水等使用不当，引起的各项意外伤害，由乙方负责，与甲方无关。
十、如本合同发生纠纷，双方协商解决。协商不成时，任何一方都有权提交当地人民法院解决。
十一、本合同未尽事项，依据国家有关法律、法规规定办理。
十二、其它约定事项：
十三、本合同 年 月 日于 签定。
甲方：
乙方：
正规居间合同 13
甲方：
乙方：
甲方因工程需要，需租赁乙方产权所有的房屋，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商达成共识，签订如下协议：
一、合同概况房屋地点：房屋面积：房屋自然情况：物品明细：
二、合同期限房屋租赁期限：________ 年____ 月____ 日至________年____ 月____ 日，合同期满后双方自动解除相应权利义务。
三、合同金额及支付方式合同金额：房租款为每 月 元；每 年 元。付款方式：每____ 月支付一次，每次支付 元。
四、甲方的.权利和义务
1、甲方租用乙方房屋使用权，使用期间，不对房屋内部框架结构做实质性改动，在正常使用磨损情况下，合同到期尽量保持房屋原样将房屋交还给乙方。
2、甲方对租用的庭院将进行统一规划平整。
3、在租用期间水费、电费由甲方自行负责。
4、甲方在租用期间如发生人为灾害损失，由甲方负责。
五、乙方的权利和义务
1、乙方支持并同意甲方对房屋统一规划。
2、合同期满后，如甲方仍需继续租赁，则甲方享有优先租赁权，乙方不得私自转租他人。
六、本合同未尽事宜，按有关规定双方可协商另签订补充协议，与本合同效力相同。（注：如有延期，甲方按 月支付给乙方租金。）本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。自双方签字盖__ 日起生效。
甲方：签字：
乙方（签字）：
签约地点：
签约时间：____ 年____ 月____ 日
正规居间合同 14
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商达成如下租房协议：
一、乙方自愿租用恒通货运市场楼内_____柚____房间，每 月房费为______ 元，上缴房费为6个 月为_______ 元，租用时间为_____ 年___ 月___ 日至_____ 年___ 月___ 日止。
二、乙方租用后，在本房间内发生的电费和电话费，都有乙方自行承担，在租期内必须保证室内所有的.设施完整无损。
三、乙方按期缴房费，不得超期，否则按房费的10 %予以处罚。
四、乙方在租期内要严格遵守安全防火的有关规定，严禁将易燃易爆和有毒物品带入楼内和房间。
五、乙方在配货中，不准有欺诈行为，要文明、诚信配货，否则并将此户清出市场。
六、乙方在承租期间要严禁遵守甲方的各项规章制度。
七、在租期内甲、乙双方不得擅自解除协议，如甲方违约，甲方可退还乙方所有预先交纳的房款，如果乙方违约，甲方不予退回乙方预先交纳的房款。
八、乙方违约上述条款，甲方有权终止合同，所造成一切后果由乙方负责。
此协议一式两份，即甲、乙双方签字之 日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________ 年____ 月____ 日
_________ 年____ 月____ 日
正规居间合同 15
甲方(购房人)：
乙方(居间人)：
1、甲乙双方依据《合同法》及相关规定，就甲方购房需要，委托乙方为甲方提供居间服务，在双方平等，自愿的基础上协商一致达成如下协议：
2、乙方负责向甲方提供所需的房屋信息，并保证信息的真实性。
3、乙方向甲方提供免费看房，帮助甲方了解相关政策法规及成交所需的相关费用，并协助甲方办理相关手续。
4、甲方看过乙方介绍的房产以后不论通过何种途经进行交易都视为本公司介绍成功，若甲方私下与卖方成交，则乙方有权要求甲方支付乙方双倍服务费。(总房款的4 %)
5、甲方经乙方介绍找到所需房产并签定居间服务合同成交后，需支付给乙方总房款2 %的居间服务报酬。
6、甲方或甲方的代理人委托乙方求购的'房产交易后，须向乙方支付服务费(佣金)为：标的额(总房款)的2 %，如甲方需要贷款或其他服务须向乙方另行支付费用(店内明示)。
7、乙方带领甲方或财产共有人或代理人看房时，甲方承诺甲方及陪同看房人不与房产业主泄露和互留联络方式及私下交谈，若有任何要求由乙方出面和买方联络商谈。
8、此合同签字盖章后生效。
9、双方未尽事宜协商解决，协商不成提交仲裁委员会仲裁或通过法院诉讼解决。
10、甲方的代理人签订本协议时应向乙方提供甲方的有效授权书，否则签署人将承担本协议约定的全部责任。
11、补充条款：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________ 年____ 月____ 日
_________ 年____ 月____ 日
正规居间合同 16
甲方：
乙方：
甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：
一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。
三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三 日内，甲方即向乙方支付相应的.报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的 日 万分之五的滞纳金。
四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。
五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。
九、本合同对甲、乙双方长期有效。
十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字：
甲方： 乙方：
20__ 年__ 月__ 日
正规居间合同 17
甲方：__________
乙方：__________
乙方受甲方委托，双方就_____工程委托事项协商一致，签订本合同。
第一条委托事项
1、乙方负责介绍甲方与_____接洽等事宜，具体施工及合作条件由_____与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与_____就蓝天狩猎场别墅项目约7 万多 平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿 元，最终以实际结算为准。
第二条居间报酬的`计算方法与支付时间和方式
1、甲方按照承包工程总造价每 平方米2260 元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每 平方米30 元，共计200多 万（以实际结算为准）。
2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与_____签订合同进场后____ 日内，需支付给乙方劳务报酬30 万人民币整，以后支付，按_____支付给甲方工程量每 平方米30 元计算为准，（款项到甲方账上____ 日内支付给乙方）。
3、劳务报酬以现金（人民币）形式支付。
第三条违约责任
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20 %的违约金。
第四条其它约定事项
1、如_____和委托方（甲方）最终未达成合作，本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。
3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。
甲方：__________
乙方：__________
日期：__________
日期：__________
正规居间合同 18
甲方：________
乙方：________
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的`原则达成如下协议。
一、委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每 日按未支付居间费用的1 %向乙方承担违约金。
四、居间费用与支付方式
本项目居间费用为________ 万元（大写：________ 万元）。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方签字：________
乙方签字：________
签约 日期：________
甲方：________
乙方：________
正规居间合同 19
甲方(委托人)：
联系地址：
乙方(居间人)：
联系地址：
联系电话：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、居间事务：
乙方为甲方甲方按照实际成交数量、金额的一定比例足额支付居间报酬。 甲方声明并确认：在本合同签订之前，甲方与乙方接洽的需求方(买方)单位和个人无任何实质意思沟通，没有条件自行接洽、促成相互间的买卖、合作关系。
二、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
居间报酬为买卖金额的 %(或者 元/吨)，甲方于收取第一笔货款时一次性现金足额支付该批次全部居间报酬给乙方。 甲方逾期支付居间报酬的，除需立即履行外，还需按应付报酬的千分之三支付逾期付款违约金。
甲方漏计、隐瞒实际成交金额或者吨位数量，借此逃避给付乙方居间报酬的.，属于根本违约。乙方可立即终止与甲方的合作，甲方除需按照实际计算基数补足居间报酬外，还应根据累计已实际成交金额的10 %支付违约金给乙方。
三、保密事项
非经协商一致，本合同约定事项均不得向第三方以任何明示或者暗示的形式透露，违者需支付累计已实际成交金额的10 %或者不少于100 万元的违约金给对方。
四、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地__________所在地人民法院管辖。
五、其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：_____________
合同签订日：
甲方：(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
正规居间合同 20
甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：
1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。
2、居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7 元人民币。
3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。
4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的'工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。
5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2 %的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。
7、未尽事宜，双方协议补充：
8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。
甲方签字：_______
乙方签字：_______
_______ 年_______ 月_______ 日
正规居间合同 21
甲方： （以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法规，本着平等、互利的原则。为了确保乙方的基本利益，经甲、乙双方友好协商，就双流县黄甲镇340亩土地的转让事宜，达成如下协议。
一、甲方凭任乙方担任该地块股权转让的居间顾问。
二、居间费用：按确保甲方300 万元/亩底价计算，其超出底价部分的价差做为乙方的居间服务费用（不含提高容积率的费用和解决发票问题的费用）。
三、居间服务费的支付：在该地块的股权转让成功后，甲方按照土地股权转让费回收的比例同比支付。如果乙方为甲方争取到更优惠的条件，甲方可一次性付清。
四、甲方应积极支持乙方的工作，密切一切配合乙方做好土地股权转让的事宜，提供购买方需要的一切法律文件。
五、违约责任：土地股权转让成功后，甲、乙双方任何一方如不执行该居间服务协议，即视为违约。违约方除赔偿应付的`居间费用外，还应承担股权转让总金额5 %的违约金。
六、保密条款：甲、乙双方就本协议条款，以及在双方合作过程中所知悉的对方的秘密，双方必须承担保密的义务。否则，按违约责任的条款处理。
七、协议有效期：本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，协议条款执行完毕自动失效。
八、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商不成可交由当地合同仲裁委员会仲裁，也可向当地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
年 月 日
正规居间合同 22
甲方（出卖方）：_________________
乙方（买受方）：_________________
甲、乙双方曾就买卖甲方所有的_____________室（下称“该房地产”），在_____________公司（下称“上海锐丰”）居间介绍下，于_____________签订了《房地产买卖居间协议》（下称“该协议”），且甲方已经收受乙方支付的定金计人民币_____________ 万元整（RMB_____________）。现经甲乙双方协商，合意解除该协议，现就解除该协议事宜约定如下：
一、甲乙双方同意自本协议签订之 日起解除该协议。
二、甲方应当于本解约协议签订后五 日内自行或同意上海锐丰返还乙方已支付的`定金计人民币______________ 元整（RMB40000）。若关于该房地产的房屋产权证由上海锐丰保管的，则乙方同意上海锐丰将所保管的房屋产权证返还甲方。
三、待各方履行完毕本解约协议上述款项后，甲乙双方就该房地产买卖事项再无其他争议，且互不追究其他任何法律责任。
四、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份送交上海锐丰，本协议经甲乙双方签章后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
证件号码：_________________
证件号码：_________________
代理人（代表人）：_________________
代理人（代表人）：_________________
日期：_________________